Сайт Юриста

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

 

г. ______________                                                              "___" ___________  20__г.

 

________________________________________________________________________,

(наименование организации или гражданина-индивидуального предпринимателя)

именуемое в дальнейшем Проектировщик, в лице ____________________________,

(Ф.И.О.,должность)

действующего на основании ________________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

с одной стороны, и ________________________________________________________,

(наименование организации, Ф.И.О. гражданина)

именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице __________________________________,

(Ф.И.О.,должность)

действующего на основании  _______________________________,  с  другой  стороны,

(устава, положения, доверенности)

заключили настоящий договор о нижеследующем:

 

1. Предмет договора

 

1.1. Заказчик  поручает,  а  Проектировщик  обязуется  по заданию Заказчика разработать техническую документацию, выполнить изыскательские работы, результатом которых будут выступать:

________________________________________________________________________.

1.2. В срок ___________ Заказчик передает Проектировщику утвержденное _____________  задание  на  проектирование,  а  также

(кем)

________________________________________________________________________.

(иные  исходные  данные,необходимые для составления технической документации).

1.3.  Проектировщик  обязуется соблюдать  требования,  установленные заданием Заказчика и  другими исходнми даннми  для выполнения проектных и изыскательских работ,  а также  вправе  отступить  от  них  только  с  согласия Заказчика.

Проектная документация   подготавливается в полном соответствии с требованиями, установленными для нее строительными нормами, а также правилами, действующими на момент передачи результата работ Заказчику.

Обязательства   Проектировщика признаются выполненными со дня утверждения подготовленного  им  проекта  __________________________________.

 (наименование органа, правомочного утверждать

 соответствующие проекты).

1.4.  Права  Заказчика в отношении земельного участка, предоставляемого под строительство ________________________________________

(наименование объекта)

 подтверждаются  _________________________________________________________

 (наименование  и  реквизиты правоустанавливающего документа —Акта  об  отводе  земельного

 участка, свидетельства о праве собственности, договора и др.).

Разрешение на строительство выдано ______________________________________

(наименование органа, наименование, номер дата выдачи документа).

1.5.   Заказчик   обязан  принять   и    оплатить    выполненнуюПроектировщиком  работу, установленную п.1.1. настоящего договора.

 

2. Сроки выполнения работ

 

2.1.           Срок  начала  работ  устанавливается  ______________________  дней  с

момента получения Проектировщиком от Заказчика документов,  указанных  в    п.1.2

настоящего договора.

2.2. Срок окончания работ устанавливается_________________________________.

2.3. Сроки завершения промежуточных этапов выполнения работ:_____________.

2.3.1. Выполнение изыскательских работ __________________________________.

2.3.2. Разработка технической документации  _______________________________.

 

3. Цена работ. Порядок расчетов

 

3.1. За выполненные  работы,  указанные  в  части 1 настоящего  договора, в соответствии  со  Сметой,  являющейся  неотъемлемой   частью   настоящего договора, Заказчик обязуется уплатить Проектировщику _______________   рублей.

3.2. Не позднее _________________ срока с момента подписания договора Заказчик обязуется перечислить Проектировщику аванс в размере ______% от суммы, указанной в п 3.1 настоящего договора, а именно _________________________ рублей.

3.3. Все последующие платежи производятся Заказчиком на  основании счетов Проектировщика,  выставляемых  после   подписания   Актов, составляемых сторонами и подтверждающих готовность этапов работы, указанных в п. 2.3 настоящего договора.

3.4. Оплата аванса и счетов Проектировщика  производится  Заказчиком по безналичному расчету, платежными поручениями.

 

4. Срок действия договора

 

4.1. Данный договор  принимает юридическую силу со дня  его  подписания Заказчиком и Проектировщиком.

4.2. Настоящий договор заключен сторонами на срок до “___”________________г.

Если Проектировщик не сдаст  Заказчику  выполненную  работу  в  указанный срок  либо  проект  не будет   утвержден   ____________________________________

(кем)

в__________________________________,

(срок)

Заказчик  вправе  в одностороннем   порядке расторгнуть настоящий договор.

4.3. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, установленных  настоящим  договором, а также соответствующие  условия настоящего договора сохраняют свою силу.

 

5. Обязанности сторон

 

5.1. Обязательства Проектировщика:

5.1.1.выполнять работы в полном соответствии с заданием и иными исходными данными  на проектирование и настоящим договором;

5.1.2.согласовывать готовую техническую документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с  Заказчиком — с  поолномочными  государственными органами и органами местного самоуправления;

5.1.3.передать Заказчику готовую  техническую  документацию, а также  результаты изыскательских работ.

 Проектировщик не имеет право передавать техническую документацию  третьим лицам без согласия Заказчика.

Проектировщик обязуется гарантировать  Заказчику отсутствие у третьих  лиц  права воспрепятствовать выполнению работ  или  ограничивать  их  выполнение  на основе подготовленной Проектировщиком технической документации.

5.2. Обязательства Заказчика:

5.2.1.оплатить Проектировщику выполненные работы;

5.2.3.полученную от Проектировщика техническую документацию использовать только на цели,  предусмотренные  настоящим договором,  не  передавать  техническую документацию третьим лицам, а также не разглашать содержащиеся в ней данные  без согласия Проектировщика;

5.2.4.содействовать Проектировщику  в  выполнении проектных и изыскательских работ ________________________________________________________

 (объем и условия  такого содействия);

5.2.5.вместе с Проектировщиком принимать участие  в согласовании готовой технической документации с полномочными государственными  органами  и органами местного самоуправления;

5.2.6.оплатить  Проектировщику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных  для  выполнения  проектных  и  изыскательских работ в результате обстоятельств, не зависящих от Проектировщика;

5.2.7.по иску,  предъявленному  к Заказчику третьим лицом в связи с  недостатками  составленной  технической документации или выполненных изыскательских работ привлечь Проектирровщика к участию в деле.

 

6. Ответственность сторон. Порядок разрешения споров

 

6.1.  В случае просрочки  выполнения  работы   Проектировщик  обязуется уплатить  Заказчику штраф в размере ____% от суммы договора и пеню из расчета __%  от суммы настоящего договора за каждый день просрочки.

6.2. В случае  отступлений от  требований,  установленнывх заданием Заказчика  и  обязательных  для сторон настоящего договора строительных нормах и правилах Проектировщик за каждый случай такого отступления от  указанных  требований  обязуется  уплатить  Заказчику  штраф  в  размере ______________________ рублей.

6.3.  Ответственность  Проектировщика  за  ненадлежащее выполнение работ,  составляющих  предмет   настоящего   договора,   устанавливается в соответствии со ст.761 ГК РФ.

6.4. Ответственность сторон,  не  предусмотренная настоящим договором, применяется   в   соответствии   с    нормами    гражданского законодательства Российской Федерации.

6.5. Споры и разногласия, возникнувшие   при  исполнении настоящего договора, по возможности должны быть разрешены  путем  переговоров между сторонами.

6.6. При  невозможности  разрешения  споров  посредством переговоров стороны  передают  их  на  рассмотрение  в   Арбитражный суд ________________________

(указать  место нахождения Арбитражного суда).

 

7. Порядок сдачи и приемки работ

 

7.1. При завершении каждого промежуточного этапа работ, указанного в п. 2.3 настоящего договора, Проектировщик обязуется направлять Заказчику  об этом письменное уведомление .

7.2.В  срок  _____________________________________ со дня  получения  такого уведомления Заказчик обязан приступить к приемке соответствующего этапа.

7.3. Приемка каждого этапа  работы  оформляется  двусторонним  Актом сдачи-приемки, подписываемым ____________________________ со стороны Проектировщика и _______________________________ со стороны Заказчика.

 

8. Дополнительные условия

 

8.1.  Правомочия и обязательства  сторон, не  предусмотренные в настоящем  договоре, определяются в соответствии с ГК РФ.

8.2.  Риски  ______________________________________________________________

(какие именно, наименование страховой организации, дата, номер договора  страхования  и др.)

 застрахованы на сумму _______________________________рублей.

 

9. Адреса и реквизиты сторон

 

 

 

 

Заказчик ______________________________                                                     М.П.

                                   (подпись)

 

 

Проектировщик _________________________________                                              М.П.

                                                       (подпись)                                            

 

 


Копирайт

Главное меню

Студентам на помощь

Реклама

Обратная связь

Готовый договор

Поиск на сайте

Форма входа

Яндекс.Метрика